实用的安全合同范文8篇
本文已影响4.74K人
本文已影响4.74K人
随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,合同的用途越来越广泛,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编帮大家整理的安全合同8篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
为认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,切实搞好本项目的安全管理工作。明确双方的安全责任,确保施工中人身、电网、设备等安全,根据国家有关法律、法规要求制定本合同。本项目发包人*******有限公司(以下简称“甲方”)与承包人**建设集团有限公司(以下简称“乙方”)经双方协商签订如下:
第一条 工程项目:*****中心工程
第二条 施工地址:*******
第三条 甲方安全责任
1、开工前对乙方进行施工安全技术交底,并应有书面记录或资料。
2、要求乙方制定施工安全措施,在开始施工前报甲方备案。
3、向乙方及时传达上级、地方政府部门等关于安全生产的有关文件精神。
4、有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。
5、指派安全科同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。
6、有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。
7、乙方在施工中发生的人员伤亡、电网、设备等事故,甲方有权负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故,甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门,要求派人保护现场;并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。
8、加强对安全生产工作的领导,指挥部下设安全科。配足专职安全员,全面负责抓好工程的安全工作。
9、不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。
第四条 乙方安全责任
乙方作为工程项目的承包单位,应全面负责本工区的安全生产工作,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏等事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任:
1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规,必须制定相应的安全管理制度;严格执行《建筑法》、《安全生产法》、《建筑工程安全管理条例》、《浙江省建筑安全生产管理条例》等有关规程及其他安全生产规定、制度。
3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定,为施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。
4、施工期间,乙方应设有相应的安全保卫工作组织,设立专职安全保卫员。乙方指派***作为安全工作联系人。
5、建立岗位安全生产责任制,把安全责任落实到人。同时根据国家的相关规定,提取经费作为安全经费。做到专款专用。
6、乙方一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底严禁布置施工。
7、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要,并经有资质检验单位检验符合安全规定,乙方对因试用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。
8、开工前,乙方应组织全体施工人员进行安全教育,并将参加安全教育人员名单(包括临时增补或调换人员)报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。施工期间,要定期召开安全生产例会和进行安全生产教育。
9、乙方应在施工区域设立足够数量的安全警告标志牌,标牌制作要规范,悬挂要醒目。
10、乙方不得超越指定的施工范围进行施工,禁止无关人员进入施工现场。
11、乙方施工过程中需使用电、水源,应事先与甲方取得联系,不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
12、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。
13、乙方必须接受甲方的监督、检查,对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。
14、乙方施工过程中发生人身伤亡、电网和设备等事故或危机生产运行的不安全情况,应立即报告甲方,并积极配合调查。
15、发生以下情况停工整顿,因停工造成的违约责任由乙方承担:
(1)人身伤亡事故;
(2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;
(3)发生火灾事故;
(4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;
(5)施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的; 乙方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》和《电业生产事故调查规程》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故,还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告,按规定组织调查处理,并由乙方统计上报;如发生国务院《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故,还应立即通知当地政府、公安部门,并要求派人保护现场。
乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。
第五条 甲乙双方联系方式及响应时间:甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时,应于*小时内予以响应。
第六条 施工安全保证金
甲方预留工程履约保证金10%作为乙方的安全文明施工履约保证金。乙方在施工过程中未发生人身重伤、电网和设备及以上事故,于工程竣工验收后将该保证金全额退还;若施工过程中发生下列安全事故,扣除相应的安全保证金:
(1)发生人身死亡事故、电网和设备重大事故,扣除全部安全保证金
(2)发生人身重伤事故、电网和设备事故,扣除50%安全保证金
(3)乙方人员发生违章行为的经济处罚,按处罚规定从安全保证金内扣除
第七条 违约责任
1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由责任方承担相应责任,并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。
2、合同履行中发现乙方提供的有关资质材料无效,甲方有权解除合同,并由乙方承担由此造成的一切损失。
3、乙方未设置安监人员;未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计;施工人员为掌握本工程项目特点及施工安全措施;用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要,甲方有权要求乙方立即停工整改。由此引起的后果及损失由乙方承担。
4、乙方人员安全工作规程抽考不合格,乙方应承担**元/人次的违约责任;特种人员无证上岗乙方应承担**元/人次的违约责任。
5、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的,每逾期一天,乙方按**元至***元/天承担违约责任。
6、施工过程中发生人身伤亡、电网和设备事故有隐瞒行为的,除接受政府有关部门处理外,过错方应承担***元至****元/次的违约责任。
第八条 甲乙双方约定的其他事项:********
第九条 本合同执行过程中,如发生争议,由双方协商、调解解决;若经协调、调解不能解决争议的,任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。
第十条 本合同由双发法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效,全部工程竣工验收后失效。
第十一条 本合同正本一式二份,副本*份,合同双方各执正本一份,副本*份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。
甲方:*****(盖单位章)
乙方:******(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:
法定代表人或其委托代理人:
**** 年 月 日
甲方:
乙方:
为加强房屋安全管理,确保房屋在使用期间使用及经营的安全。依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定,甲乙双方就 年 月日签订的《商租租赁合同》,签订如下协议:
1、乙方同意甲方在合理的时间内,经事先通知并得到乙方同意后进入出租房产,巡视、检查该房产内部各部分状况或处理紧急事项。若有需要由乙方负责进行维修的情况,乙方根据甲方的要求立即自行出资予以维修,否则,甲方有权代为维修,所需费用及一切责任由乙方承担。
2、乙方经改造后,在出租房屋内的电器线路和用电设备,必须符合国家现行的有关标准和规定要求并向甲方提出书面备案。
3、乙方作为仓库使用的房屋,电气线路和电器设备必须符合《仓库防火安全管理规则》。
4、乙方在不影响该房屋主体安全结构并符合设计及建筑规范的前提下,可对房屋结构进行改造。对装修拆改情况应向甲方留书面备案。
5、乙方需要对该房屋进行结构改变或装修时,需具备施工资格的持证装修人员施工,方可进行,相关装修改造需要经国家有关部门批准的,还需取得相关部门(包括消防等部门)的审核批准, 出现任何安全、法律、经济方面的后果,完全由乙方承担。
6、合作期间,乙方对房产进行装修、改造等施工行为的,应当对其施工人员进行安全警示,若在此过程中发生人身伤亡或财产损害的,或者对第三人造成人身或财产损害的,均由承租人自行解决,并承担相应法律责任。
7、乙方在该房产内进行经营的,在开业前应取得相关合法合规的经营手续,不得违反法律的强制性规定,且不得从事可能危害公共安全的行为,不得从事可能危害公共安全的行业。如乙方违反本条款,出现任何安全、法律、经济方面的后果,完全由乙方承担。
8、乙方不得在该房屋内从事任何违反国家法律法规的事宜,或存放可能引起爆炸、火灾、腐蚀、污染等一切危害的物品,如乙方违反本条款,出现任何安全、法律、经济方面的后果,完全由乙方承担。
9、因乙方对该房产使用、管理、维修不当而致该房产受到损坏时,乙方在房产受损一周内通知甲方,并应负责修缮房产并赔偿相应一切损失,承担一切责任。
10、除得到甲方书面同意外,乙方不得将该房产的全部或部分转让或转租。
11、乙方不得于该房屋内安置、堆放、悬挂任何物件以致超出该房屋的承重限度。
12、乙方如需悬挂广告牌必须按照天津市市容管理委员会相关规定执行,相关手续由乙方办理,相关费用及责任由乙方承担。
13、乙方在室外悬挂、搁置、张贴任何物品,应保障该物品的安全性,若因该物品倒塌、脱落、坠落造成他人人身或财产损害的,应由乙方自行承担相关法律责任。
14、因乙方对该房产(包括设施、设备)的使用、管理、维护不当等原因而致使他人财产或人身受到损害时,损害与甲方无关,乙方自行解决由此而引发的纠纷,并自行承担由此而导致的损害赔偿后果及承担一切责任。
15、合作期满,乙方需将自已的所有财产与自置的设备、物品搬出该房产,且将清洁整齐状态完好的该房产交还甲方;若因乙方拆除、搬迁等原因而致该房产内、外遭受损坏或人身受到损害时,乙方需负责修复原状或赔偿相应的损失,自行解决由此而引发的纠纷,损害与甲方无关。
16、本协议是《商租租赁合同》的附件,具有同等法律效力。本协议与《商租租赁合同》如有不符之处,以本协议为准。
17、本协议正本一式肆份,甲方、乙方各执两份,均具有同等法律效力。
18、本协议自甲方、乙方签署之日起生效。
甲 方:(盖章)
年 月 日
乙 方:(盖章)
年 月 日
签约地点:
合同编号:
工 程 施 工 合 同
工程名称
总包单位
施工单位 南宁市卡托地坪工程有限公司
甲方:
地址:
电话: 传真:
乙方: 南宁市卡托地坪工程有限公司
地址: 南宁市高新区科园大道33号盛世龙腾A-0615
电话: 0771-3819108 传真: 0771-5762691
根据《中华人民共和国合同法》有关规定,双方本着自愿、互利的原则,经双方协商一致签定本合同,并共同遵守。
第一条:
工程名称:
工程地址: 工程内容1: 运动场透气式塑胶跑道 地坪约 ㎡;单价 元/㎡ 合同总价:¥ 元(大写人民币 拾 万 仟 佰 拾 元整)
(按实际施工面积结算)
第二条:付款方式
1、 双方签订合同时,甲方需付给乙方总工程款的 10%(大写人民币万 仟佰 拾 元整 )作为订金。 2、 材料进场时,甲方即付给乙方总工程款的40 % 。
3、 工程施工到90%(做到红色面漆时),甲方即付给乙方总工程款的40 % 。
4、 工程完工三天内验收,合格后三天内,甲方即付清总工程款余款。
5、 为保证资金安全,付款方式原则上采用甲方向乙方指定银行帐户汇款。若需采用现金或支票结款时,经双方议定后,可由乙方经办人员持乙方财务签章的 “收款委托书”到甲方财务办理,乙方经办人不能提供“收款委托书”时,甲方财务应拒绝受理。否则,甲方将承担由此引起的一切责任。
第三条:工期
在天气环境及地面环境达到施工条件下,工期为 按甲方要求天内完成,自材料进场施工日算起;(下雨天及甲方客观因素影响工期将顺延)
备注责任风险归属:
1、耐磨地面硬化剂工程项目施工平整度及强度取决于混泥土基础面;耐磨地面硬化剂施工不包括地面切缝、填缝和地面清理;伸缩缝切割责任归属甲方承担。
2、环氧/PVC工程项目受水泥基面平整度、强度、气候、地面湿度环境影响,若没做防水处理、伸缩缝切割或达不到施工条件会导致地面产生起泡及裂缝质量问题,属甲方责任,乙方不承担责任风险。
第四条:双方责任
甲方责任:
1、 为保证施工进度,甲方免费向乙方提供施工水电,原材料堆放场所及施工人员住宿。
2、双方签署合同后,甲方应将确定的地面数量、尺寸及图示交于乙方,并提前一周通知乙方进场。。
3、工地由甲方原因不能正常施工,由此造成乙方产生误工费包括人工费、车费、住宿费,甲方应赔偿乙方相应费用。
4、甲方应严格履行合同规定按期付款。如甲方未按合同规定付款时,乙方可停止施工,同时甲方应承担该项目对乙方所造成的全部损失,此外还须按每日工程款总额的3‰所计滞纳金支付给乙方。
5、工程施工期间及完工后,因原基层砼不平、地基沉降及甲方违规使用而造成的质量事故,均由甲方自行负责。
6、工程因不可抗拒力的因素或非乙方原因造成的损坏,乙方不承担责任,但可以协助维修,维修费用由甲方承担。
乙方责任:
1、乙方的施工安排应配合甲方总体工程进度计划实施;
2、为确保施工安全和施工进度,乙方施工人员应服从甲方的现场管理,遵守甲方的规定,按章操作,文明施工。
3、乙方应切实保证施工工期和施工质量,若延误工期乙方应承担该项目对甲方所造成的全部损失,此外,还须按每日工程款总额的3‰所计误工费支付给甲方。
4、为确保工程质量,工程完工后,乙方有义务做好工地现场管制,做相应标示围栏,甲方提供协助。
5、工地完工后,乙方保持工地的干净,应及时清理场地垃圾(材料袋、饭盒、废料袋等)
双方责任:
1、甲乙双方任何一方单独中止合同均视同违约,违约方将按国家合同法规定承担违约责任:
(1)违约一方按照合同工程造价总额的10%作为违约金支付给另一方。
(2)合同签订后材料已生产并运往到达甲方现场包括运往途中,甲方应按合同工程造价总额的30%作为违约金赔偿给乙方。
2、工程完工后,乙方组织甲方验收工程,甲方不得以第三方的理由推卸责任拒绝验收或延迟验收。否则将视为甲方违约,由此而产生货款延迟或拒付将由甲方无条件承担工程款的全部支付。未协商之宜乙方向乙方所在地的仲裁委员会申请仲裁,或向乙方地方法院提出诉讼。
第五条:工程验收
1、 因工程样板和施工现场存在一定的环境差异,双方应对已施工的首期自然段进行初检备案,并以此作为验收依据。
2、 施工完毕,乙方以书面形式通知甲方组织验收。验收标准参照初检备案样板实施。
3、 双方签订合同日起,合同约定的责任归属为甲方和乙方共同承担,乙方组织验收工程只与合同的甲方共同验收,甲方不得以第三方的责任推卸验收或拒绝验收;
4、 甲方接到乙方验收通知后,应按期组织验收,三日内甲方未能组织验收双方则视为验收合格。工程未办理验收手续前甲方自行投入使用,双方也视为验收合格。
第六条:工程质保期
1、乙方承接甲方的地坪工程免费保修 一年,保修期间我司负责免费维修(人为因素破坏和不可抗拒的力量和甲方责任引起的除外);
2.终身的售后服务:超出保修期间的修复工作只收取低廉的成本费(包括材料费和异地往返交通住宿费用)。
第七条:其 它
1、 本合同一式肆份,甲方执二份,乙方执二份。经双方签章后,即具有同等法律效力,竣工验收甲方付清工程款后,合同即自行终止。
2、 施工过程中所发生的一切争议,双方应友好协商解决,协商不成,双方均可向双方所在地的仲裁委员会申请仲裁,或向双方所在地地方法院提出诉讼。
3、 本合同以上条款为打印文字,未经双方签章认可的手写插删(增减)、涂改、划线均为无效内容。
4、 合同未尽事宜双方可另行补充,补充协议经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
甲 方:盖章 乙 方:南宁市卡托地坪工程有限公司 盖章 甲方代表: 签字 乙方代表: 签字 名 称: 名 称: 开户银行: 开户银行:帐 号: 帐 号:签约日期:年 月 日 签约日期: 年 月 日
甲方: 岳阳市通衢兴路公司G107与S308跨线互通立交工程项目部
乙方: (以下简称乙方)
为在跨线立交桥工程施工合同的实施过程中创造安全.高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目部(以下简称甲方)与 (以下简称乙方)特此签定安全生产合同:
一.此合同所称施工安全范围包括:施工机械.汽运车辆.机械操作人员. 机械操作协助人员等安全。
二. 施工机械. 汽运车辆
1.项基本原则乙方应按照<<公路工程施工安全技术规程>>(JTJ076-95)相关规定,向甲方提供书面汇报材料,并保证提供的施工车辆及现场安全标志符合有关技术指标.保证提供材料真实有效,机械设备各项手续齐全.如有不符,甲方有权拒绝机械上路作业。
2.乙方机械和汽运车辆应自觉遵守交通安全法规,不得违章行驶。
3.乙方机械和汽运车辆在作业时应注意观察并避让其他车辆和行人,不充许随意停靠,影响其他车辆通行。.
4.乙方机械和汽运车辆应服从甲方人员的管理和指挥,不得私接与本项目无关的其他业务.起土场地遇到外地人员妨碍施工,甲方负责协调.但不负责乙方机械和汽运车辆的误工损失。
5.乙方机械在作业时和汽运车辆在运土过程中,或因操作及其他原因造成的一切事故,甲方概不负责。
6.乙方机械和汽运车辆在本工程内必须做好防盗.防自燃等工作,如发生遗失.火灾等事故,甲方概不负责。
三.机械操作人员及协助人员
1. 乙方必须接受安全技术教育,熟知和遵守本机械和汽运车辆的各项安全技术操作规程,所有证照必须齐全。
2. 乙方应注意安全文明操作,遵守安全规程,不得与地方及其他人员.过往车辆发生矛盾,如有特殊情况应立即与项目部联系,不得将事态扩大。
3. 乙方应注意自身安全,不得疲劳操作.带病操作.否则由此造成的一切后果由乙方自行负责。
4. 在施工期间该机械和汽运车辆所发生的一切安全责任事故及经济赔偿和法律责任由乙方自行承担,甲方概不负责。
四.项目单价.及付款方式
1.土方装车及运输,每方为参元整,乙方负责运到自定废土场。
2.土方工程完工之前,甲方必须付给乙方工程款50﹪,完工验收后,二个月时间内付清乘余50﹪。
本合同一式二份,双方各持一份.本合同经双方签字盖章后生效。
甲方(盖章): 岳阳市通衢兴路公司G107与 乙方(签字):
S308跨线互通立交工程项目部
年 月 日 年 月 日
甲方:_____________
乙方:_____________
为保证施工安全,加快施工进度,乙方愿与甲方履行以下合同条款:
1、甲方要为乙方提供尽可能安全的施工环境,因为存在安全隐患,确实不能作业的场面,乙方有权拒绝参与施工。
2、由于甲方保管不妥,造成乙方机械配件被盗或其他被损坏的损失,甲方负全责。
3、乙方在施工过程中由于操作失误等因素造成自己或他人伤亡事故的,乙方负全责。
4、乙方在施工过程中由于疏忽大意等人为因素造成国家或地方通信、电力、水利等设施损坏的损失,乙方负全责。
5、乙方在机械停放及机械检修过程中,无其他人为影响造成自己或他人伤亡事故的,乙方负全责。
6、由于不可抗拒的自然灾害(冰雹、地震等)造成乙方损失的,甲、乙双方协商解决。
7、乙方要服从甲方内部各项安全制度。
以上合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方负责人:___________ 乙方负责人:_____________
日期:_________________ 日期:___________________
甲乙双方为了明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方签订塔式起重机租赁合同同时签订本协议,双方必须严格按照执行》
承租单位(甲方):南京鹏凯建筑劳务有限公司
出租单位(乙方):南京顺昌建筑机械设备租赁有限公司
一、工程概况
1、项目名称:南京鼓楼科技园国际公寓12#、14#楼
2、工程地址:南京鼓楼科技园
3、建筑物高度:110米
二、预计租赁使用期限:
自 20xx年4月30日起至20xx年 月 日止。
三、协议内容
1、甲方必须指定专人指挥管理塔机运作。
2、甲方向乙方借用的塔机司机人员,必须通过省、市级以上劳动部门的专业培训且取得相应的操作资格证书。
3、甲方必须为每台塔式起重机配备符合JGJ59-99标准的电源线,设立符合国家安全规范要求的独立的配电箱和相应的漏电保护装置。
4、甲方不得在塔机身上安装或固定其他电气设备,电器元件、开关柜。在塔机身上安装照明大灯必须有良好的`绝缘隔离装置且符合GBJ232的有关规定。
5、甲方不得在塔机本身各部位安装悬挂标语、广告牌等物件;不得作为其他设备的地锚或牵绳的固定;严禁将塔机个部分作为电焊机的地线连接;严禁将塔机的工作机构、金属机构、电气系统作为其他设备的附属装置。
6、甲方不得强令操作人员违章作业且确保乙方人员每月有定期检查和维修保养的条件。
7、乙方必须严格最新的塔式起重机操作使用规程以及塔式起重机维护和保养制度的有关规定,对塔式起重机的安全性负责。
8、甲方应对塔机的管理、操作、指挥人员进行安全教育,介绍安全生产管理制度,规定和要求。乙方应对操作人员进行安全教育,检查、监督操作人员的严格按照安全生产管理制度,规定和要求进行操作。
9、甲乙双方应严格遵守“十不吊”的原则:
1)、歪拉、斜挂重物不吊。
2)、超起重机额定负荷不吊。
3)、埋在地下或粘连在地面、设备上的重物及不明重量的重物不吊。
4)、无指挥、乱指挥和指挥信号不明不吊。
5)、小件物品未用吊笼(蓝)装或未装平整、超过吊篮边沿不吊。
6)、起吊物上站人或上有活动物品不吊。
7)、起吊物和附件捆绑不牢或捆绑不符合安全要求不吊。
8)、吊物边缘锋利、带棱角等无防护措施不吊。
9)、安全装置失灵不吊。
10)、大雨、大雪、大雾、六级以上大风等恶劣天气不吊。
10、甲方配备的塔吊指挥是唯一对塔吊操作人员的发布指令者,指挥人员应经过专业培训且考核合格,严禁无证人员进行指挥。专业指挥人员必须了解塔机的相关性能以及十不吊的原则且严格执行。甲方对委派的专业指挥人员的业务水平负责。
11、甲方在遇有高压线等危险作业环境下必须按国家相关规定对高压线路进行屏蔽和保护。塔机的任何部位和架空输电导线的距离不得小于表中的规定:
塔式起重机与架空输电导线的安全距离
电压 安全距离<11~1520~4060~110220
沿垂直方向
沿水平方向
12、约定事项
1)乙方必须确保提供的两台塔机为全新和合格产品。
2)乙方提供借用的操作人员必须能熟练操作塔机、具备相应的塔机维护保养知识,每天上下班之前必须对塔机各关键部位进行检查,发现情况及时汇报。服从甲方管理和安排。
3)乙方必须时刻保证塔机各种限位、钢丝绳和各部件的使用正常。
4)发生事故是由于乙方塔机本身或操作人员违章作业由乙方负责,由于甲方违章指挥或强令作业由甲方负责,事故鉴定由有相应资质的鉴定单位确定。
甲方负责人签字: 乙方负责人签字:
(盖章) (盖章)
年 月 日 年 月 日
甲方:
乙方:
根据国家安全运输危险品的规定和重庆市有关文件要求,甲方委托乙方负责承运甲方生产的危险化学品,为明确双方的安全权利和义务,经双方友好协商,达成如下协议:
一、本协议履行期限与双方的运输经营合同履行期限相同,属运输经营合同的附件之一,与运输经营合同有同等的法律效力。
二、甲方必须向乙方发放所承运的危险化学品安全技术说明书,告知乙方所承运的危险化学品的安全特性及应急处理事项。
三、乙方必须有合法有效的危险化学品运输资质,乙方的车辆及从业人员必须具备相应的合法有效资质。
四、运输安全由乙方负责,甲方不承担任何责任。
五、乙方应按国家要求的路线和时间运输危化学品,不得在人口稠密地段停留。
六、乙方的运输车辆进入甲方厂区必须按照甲方规定的路线行驶,按照甲方规定的要求停放,并作好防火防爆措施同时设立警示标示。
七、乙方的运输车辆在甲方厂里不得违章作业。如因违章作业产生后果由乙方负责,如造成甲方损失,乙方必须作出赔偿。
八、本责任书经甲、乙双方签字(盖章)后生效,本责任书一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方签字(盖章) 乙方签字(盖章)
XX年 月 日 XX年 月 日
甲方:
乙方:
乙方在甲方进行高空作业中严格按照甲方要求进行施工作业。为了方便于双方的管理,确保施工现场的安全,特制定以下安全职责书。
1、乙方务必遵守《中华人民共和国安全法》和《中华人民共和国消防法》,以及无锡市治安管理处罚条例的有关规定。
2、乙方务必按照操作规程作业。特殊工种务必持证上岗(电工、焊工和有线高空作业等)。如无证操作造成人身事故或火灾,将由乙方负责。
3、施工单位的施工负责人为第一安全职责人,现场施工负责人为现场安全职责人。施工单位的第一职责人对施工人员及现场安全负责。
4、作业前乙方应指定专人对监护人和作业人员进行安全教育。监护人应时刻对现场进行监护。
5、乙方施工人员施工时务必严格按照《高空作业操作规程》等有关规定施工。系好安全带,带好安全帽,做好必要的安全防护措施。
6、乙方人员在工作期间,因安全职责造成我伤亡事故,甲方不负任何职责。
7、施工现场严禁动用明火。
8、乙方应严格遵守安全协议,遵守各项作业规程,严禁违章指挥违章作业。
本协议书一式两份,甲乙双方各持一份,经双方签字后生效。甲方:乙方:
有关安全合同范文八篇
实用的幼儿园安全工作计划范文合集6篇
实用的安全协议书范文9篇
【实用】安全协议书范文集合5篇
实用的安全自查范文4篇
购房合同书范文 购房合同书通用范文参考格式
实用的幼儿园安全工作计划范文合集7篇
有关实习合同范文集合8篇
【实用】安全协议书范文集合六篇
【实用】安全协议书范文集合10篇
【实用】安全协议书范文集合五篇
安全协议合同范文7篇
实习合同范文集合8篇
精选安全合同范文九篇
有关实习合同范文合集8篇
【实用】安全协议书范文合集十篇
【实用】安全协议书范文合集七篇
【实用】安全协议书范文集合9篇
实习合同范文合集8篇
水电安装合同范文8篇
实用的安全协议书合集8篇
【实用】安全协议书范文汇总8篇
实用的安全协议书范文集合10篇
安全生产合同范文六篇
甜到心坎里 五篇简短的情书范文
实用的幼儿园安全工作计划范文合集5篇
精选安全合同范文10篇
实验室安全注意事项 合格实验室的要求
安全协议合同范文五篇
【实用】合同协议书范文集锦8篇
亲人去世怎么安慰:很实用的句子简单分享(全文)
超实用!女性变美的8个冷知识
【精品】安装合同范文8篇