保管合同範文合集6篇
本文已影響1.16W人
本文已影響1.16W人
隨着時間的推移,合同的用途越來越廣泛,簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那麼問題來了,到底應如何擬定合同呢?以下是小編整理的保管合同6篇,歡迎閱讀與收藏。
合同編號:
甲 方:
公司註冊地址:
乙 方:
公司註冊地址:
甲乙雙方本着“長期合作、互利互惠、共同發展”的原則,經友好協商達成本協議。乙方爲甲方提供 項目的模具設計,模具開發,模具保管。雙方共同承諾,本合同項下的所有業務往來均依據中華人民共和國的相關法律法規的要求。
一、 模具清單與價格:
序號 模具名稱 模具材料 模腔 表面處理 模具單價(RMB) 備註
1
2
3
4
5
總計
總金額(大寫):
二、模具製作及修改
2.1甲方提供產品零件圖(2D/3D)和工藝圖,由乙方嚴格按照甲方要求製作相應模具,經甲方郵件確認後,乙方按該圖紙製作加工。乙方發現甲方提供的圖紙或者技術要求不合理的,應當及時通知甲方。因甲方怠於答覆等原因造成乙方損失的,應當賠償損失。
2.2在模具開發過程中,甲方通知乙方進行的產品結構或工藝變更,除有更換大行位、模仁降面等大面積改模外,乙方免費修改模具,並在一週內修改完成;
2.3乙方提供材料的,乙方應當按照約定選用材料,並接受甲方的檢驗。因乙方生產的模具無法達到甲方圖紙及合格產品的要求,爲達到要求進行的模具修改而發生的費用由乙方承擔。
2.4因乙方過錯使模具無法達到甲方最終確認的模具圖紙要求的,由此造成的甲方工期延誤,乙方須向甲方支付違約金,在延期期間內,每天的違約金爲合同總金額的5%。
2.5甲方中途變更承攬工作的要求,造成乙方損失的,應當賠償損失。
2.6加工工作需要甲方協助的,甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使承攬工作不能完成的,乙方可以催告甲方在合理期限內履行義務,並可以順延履行期限;甲方逾期不履行的,乙方可以解除合同。
2.7乙方在工作期間,應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作。
2.8乙方完成工作的,應當向甲方交付工作成果,並提交必要的技術資料和有關質量證明。甲方應當驗收該工作成果。乙方交付的工作成果不符合質量要求的,甲方可以要求乙方承擔修理、重作、減少報酬、賠償損失等違約責任。
2.9甲方未向乙方支付報酬或者材料費等價款的,乙方對完成的工作成果享有留置權,但當事人另有約定的除外
三、模具精度及壽命
3.1精度要求:依甲方最終確認的模具圖紙要求的公差爲標準 。
3.2模具壽命:模具壽命在 50 萬 次以上,若未能達到設定之壽命,由此而產生的模具維修或模具更新制作費用均由乙方承擔,並承擔由此對甲方造成的所有直接和間接損失。
四、模具製作時間
4.1在本合同簽訂後 天(功能機13天,智能機和平板15天),乙方須將該批模具T0樣品交由甲方確認(開模日期 ,要求模具TO日期 )。
4.2如乙方不能按期交付該批模具樣品,乙方應向甲方支付違約金,在延期期間內,每天的違約金爲合同總金額的5%。
五、模具驗收及保管
5.1模具驗收:模具T1試模後由甲方模具工程師根據《智科模具驗收表》進行驗收。
5.2模具保管時間:甲方項目停產後由乙方保管三年。保管期滿後由乙方書面詢問甲方處理方式,未經甲方同意,不得私自處理;如需延長或者縮短可以另行協商確定。
5.3在模具被驗收合格後,乙方就應承擔保管責任,並有義務對以上模具進行維修和保養。乙方不得將以上模具轉交第三方保管,但甲方同意除外。乙方未經甲方同意,將以上模具轉交第三方保管,對模具 造成損失的,要承擔因此而造成的所有損失。
5.4乙方應當妥善保管完成的工作成果,因乙方保管不善造成以上模具毀損、丟失的,乙方應當模具實際價格承擔損失賠償責任。
5.5經甲方同意,乙方在使用中,因過錯而造成該批模具損壞,乙方應立即進行維修,使模具能正常使用,並承擔甲方因此而遭受的經濟損失。
六、模具的權利歸屬
6.1該批模具所有權歸甲方所有,甲方可隨時轉移和支配。
6.2乙方不得使用或者許可第三方使用,且不得銷售該製品給第三方,但甲方授權除外。否則一經查實,甲方有權對乙方進行罰款,該罰款爲乙方所銷售該製品總銷售額的10倍,最低不能低於10萬元,同時承擔相應的法律責任。
七、付款方式
7.1模具費總金額爲 人民幣,此模具量產一年內如未達到150K, 需一次性付清模具。
7.2乙方完成模具後,須將模具圖紙備份給甲方一套(2D/3D)。模具對應的圖紙是本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
7.3乙方負責該批模具產品的正常量產,量產達 數量後,乙方承諾將模具費全部返還給甲方。
7.4如因甲方訂單安排調整,需要將模具轉移,乙方需返還部分模具費,計算公式爲:已量產數/全返量產數*模具費。
7.5由乙方自身原因無法滿足我司生產要求,並主動要求甲方模具轉移,乙方需返還甲方所有模具費,並需承擔甲方由此造成的一切損失(包括但不限於違約金、訂單損失等),甲方有權停止支付所有貨款。
八、適用法律和爭議解決
8.1本合同的成立﹑履行﹑效力和解釋均適用中華人民共和國法律﹑法規。
8.2本協議項下發生的任何糾紛或爭議,應先由甲乙雙方本着友好互利的原則協商解決。雙方協商解決未果時,任何一方可向甲方住所地(深圳)有管轄權的人民法院提起訴訟。由敗訴一方承擔訴訟費。
九、其他
9.1經甲乙雙方協商一致,可對本協議進行修改和補充,修改及補充的內容經雙方簽字後作爲協議的組成部分,與本合同具備同等法律效力。
9.2本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,均具有同等的法律效力。
9.3合同期限:本合同有效期始於合同簽訂之日起,至於模具保管期限滿。
甲方: 乙方:
授權代表簽字: 授權代表簽字:
蓋章: 蓋章:
簽約日期: 簽約日期:
寄存人____________(以下簡稱甲方)茲將所屬商品寄放於保管人______________(以下簡稱乙方)的房屋內,雙方並議定條件如下:
第一條甲方將下列商品寄放於乙方位於_______號房屋內,並請乙方代爲保管。
商品內容:___________________________________
第二條前條保管物以_______平方米麪積內可以容納的數量爲限。
第三條甲方對前條保管物可自由進出搬運,但若因而受損,乙方概不負賠償之責。
第四條保管費的計算及交付方式如下:
不論寄存物品數量多寡,每月寄存保管費爲人民幣______________元整。
甲方須於每月底之前將保管費送交乙方辦公處所。
第五條甲、乙雙方如欲解除本合同,須於一個月前通知對方。
本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份爲憑。
寄存人(甲方):______________
保管人(乙方):______________
審判長、審判員:
北京齊致律師事務所濟南分所接受被上訴人北京麒麟運輸有限責任公司的委託,指派我擔任其訴訟代理人,依法出庭參加訴訟活動。現針對本案爭議的問題,結合相關規定,提出以下代理意見,供合議庭參考:
一審判決認定事實清楚,採信證據正確,程序合法,判決結果公平公正,依法應予維持;上訴人上訴無理,濫用訴權,企圖逃避制裁,推卸責任,公然置事實和法律於不顧,混淆黑白,依法不應支持。爲此,請求二審法院明鏡高懸,依法駁回上訴人上訴,維持原判,保護北京麒麟運輸有限責任公司的合法權益。
一、一審判決認定北京麒麟運輸有限公司與上訴人保管合同糾紛案由定性準確,一審判決認定事實清楚,採信證據正確,上訴人觀點依法不能成立。
北京麒麟運輸有限公司與上訴人和一審被告潘人美在20xx年1月10日簽定的保管合同是當事人的真實意思表示,當事人都具有相應的民事行爲能力,不違反法律規定,應當受我國法律保護。中華人民共和國民法通則第五十五條:“ 民事法律行爲應當具備下列條件:(一)行爲人具有相應的民事行爲能力;(二)意思表示真實;(三)不違反法律或者社會公共利益。”第五十六條:“ 民事法律行爲可以採取書面形式、口頭形式或者其他形式。法律規定是特定形式的,應當依照法律規定。”第五十七條:“ 民事法律行爲從成立時起具有法律約束力。行爲人非依法律規定或者取得對方同意,不得擅自變更或者解除。”上訴人違反了該協議,擅自處分了合同項下的貨物,我方收取賠償款是有充分法律依據和事實依據的。
二、保管合同可以是無償的。
山東恆豐橡塑有限公司按照北京麒麟運輸有限公司的要求,在20xx年12月7日,20xx年1月2日將貨物送達到新泰市新興路中段陳真手中,爲了預防糾紛的發生,北京麒麟運輸有限公司與上訴人和一審被告潘人美在20xx年1月10日簽定了保管合同,該保管合同只是將原先的“口頭合同”落實到了紙面上。合同法第三十七條:“採用合同書形式訂立合同,在簽字或者蓋章之前,當事人一方已經履行主要義務,對方接受的,該合同成立。” 第三百六十六條 :“ 當事人對保管費沒有約定或者約定不明確,依照本法第六十一條的規定仍不能確定的,保管是無償的。”
三、該保管合同簽定後沒有任何變更、解除、終止或撤消,到目前爲止仍然是合法有效的。
四、上訴人上訴無理,濫用訴權,企圖逃避制裁,推卸責任,上訴人到目前爲止沒有提供任何證據支持自己的主張。沒有提供合夥協議、投資比例、甚至連證人證言也沒有。 上訴人根本沒有任何證據推翻我方的證據。
五、北京麒麟運輸有限公司業務員孫海收取對方的賠償款是有充分法律依據和事實依據的。對方違反了合同理應承擔相應的民事責任。
六、一審支持了我方的訴訟請求是有充分證據的。
我方提供的.一系列證據相互印證,形成了完整的證據鏈條體系,完全地、充分地、排他地得出了保管合同這一客觀事實的存在。上訴人私自處分輪胎理應賠償。
綜上,代理人認爲,一審判決認定事實清楚,採信證據正確,程序合法,判決結果公平公正,依法應予維持。
第一條 合同主體
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
第二條 合同的宗旨和原則
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規,就乙方租用甲方倉庫儲藏產品事宜,經甲、乙雙方平等、友好協商,達成如下協議。
第三條 本合同的履行期限
1、本合同自 年 月 日至 年 月 日。
2、服務期滿,甲方有權收回倉儲屋,乙方應如期歸還倉儲屋,如果乙方需要繼續使用,應於使用期限滿前2個月提出書面申請,經甲方同意後,甲乙雙方將對有關使用事項重新簽訂倉儲服務合同,在同等使用條件下,乙方有優先權。倉儲服務期內,若遇國家及上級政府徵地拆遷,甲、乙雙方不承擔違約責任合同自行解除,甲方應提前2個月通知乙方,爲乙方遷出提供條件,遷出時乙方依國家規定享有相應的拆遷補償。倉儲費雙方據實結算,甲方退還乙方未到期的倉儲服務費。
第四條 合同的範圍
1、甲方同意將位於,提供給乙方使用,並由甲方負責保管。
2、甲方負責乙方所儲物品的倉儲管理。
第五條服務內容
1、甲方提供的倉庫應符合國家有關部門對商品儲存的要求。
2、甲方對乙方產品的倉儲管理,按照先進先出的原則進行管理,嚴格按照生產日期及乙方的指令發貨。
第六條貨物保管條件及要求
1、貨物進出倉,均由甲方負責;乙方人員應遵守甲方倉庫管理制度。甲方對乙方到庫需要入庫的產品及需要出庫的產品應根據乙方要求及時提供裝卸,甲方人員不得以任何藉口刁難乙方或向乙方索取小費,一經查實,甲方應對當事人嚴肅處理同時賠償乙方造成的損失。
2、甲方接收入庫的同時應檢查貨物包裝是否有損壞,覈對實際數量、品種規格是否與貨單相符,對任何異常情況,應與送貨方共同製作記錄並簽字認可,並在24小時內傳真通知乙方,乙方應保證在三日內做出處理或提出處理意見。
3、甲方應在每次乙方提貨及乙方轉運貨物到倉庫後,次日以書面形式通知乙方相應的庫存報告。
4、甲方憑乙方的進貨憑證、提貨單辦理進、出倉手續。
5、甲方爲乙方提供相應溫度的冷庫儲存產品,保證相應溫度,溫度正常情況下,產品本身質量問題造成的損失與甲方無關。
6、正常情況下甲方保證冷凍庫溫度在-18℃(允許正負3度誤差)、冷藏庫溫度在0℃至+10℃(允許正負3度誤差,頻繁進出貨期間除外,)。如果甲方發現所用庫房溫度不正常,甲方應立即採取措施調整溫度。保證在頻繁進出貨後4小時內把溫度降到正常溫度。
7、每月由甲、乙雙方共同對乙方委託甲方保管的貨物進行盤點,具體日期由雙方商定。對賬人由乙方每次指定專人負責。程序如下:
乙方指定之盤點人持有乙方指定簽字人簽字和印章之盤點表及當月所有貨物進出庫單,雙方覈對數目無誤後簽字(甲方簽字人員爲指定負責人),各自保留一份留底。如有差異,甲方應在盤點後做出說明或做出相應處理。
8、除甲方及乙方工作人員外,原則上其他人員不準進入倉庫參觀、拍照;甲、乙雙方以外人員進入倉庫應得到乙方的認可。甲方應按有關規定妥善保存有關單據,以備必要時協助乙方查詢。
9.甲方應嚴格按照國家有關倉儲保管的規定及乙方的倉儲要求妥善保管乙方貨物,採取有效措施保證貨物不受潮、蟲蛀和鼠害等損壞,保證倉庫及貨物乾淨整潔。
10、甲方倉庫必須保持清潔乾淨,不能有漏雨、水浸現象,所有產品不得露天堆放(乙方書面認可的可露天堆放的產品除外)。
11、甲方所有儲存貨物的倉庫甲方必須配備足夠消防、滅火設備。消防設施要符合公安部門的消防條例規定。
合同編號:____________
保管人:_________________簽訂地點:___________
寄存人:_________________簽訂時間:___________
第一條 保管物(注:空格如不夠用,可以另接)
保管物名稱
性質
數量
價值
瑕疵
保管費
合計人民幣金額(大寫): ¥:
第二條 保管場所:________________________________________。
第三條 保管方法:________________________________________。
第四條 保管物(是/否)需要採取特殊保管措施。特殊保管措施是:_______________________________
第五條 保管物中(是/否)有貨幣、有價證券或者其他貴重物品,具體如下:________________________
第六條 保管期限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。
第七條 寄存人交付保管物時,保管人應當驗收,並給付保管憑證。
第八條 寄存人(是/否)允許保管人將保管物轉交他人保管。
第九條 寄存人(是/否)允許保管人使用或者(是/否)允許保管人許可第三人使用保管物。
第十條 保管費的支付方式與時間:________________________________________。
第十一條 寄存人未向保管人支付保管費的,保管人(是/否)可以留置保管物。
第十二條 保管期限屆滿,保管人應當將保管物及孳息歸還寄存人。
第十三條 保管人違約責任:_________________。
寄存人違約責任:_________________。
第十四條 合同爭議的解決方式:本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的,按下列第__種方式解決:(只能選擇一種)
(一)提交_________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向_________________人民法院起訴。
第十五條 本合同自保管物(交付/_________________)時成立。
第十六條 其他約定事項:________________________________________
保管人
保管人(章): 住所:
營業執照號碼: 身份證號:
法定代表人: 委託代理人:
電話: 傳真:
開戶銀行: 賬號:
稅號: 郵政編碼:
寄存人
寄存人(章): 住所:
營業執照號碼: 身份證號:
法定代表人: 委託代理人:
電話: 傳真:
開戶銀行: 賬號:
稅號: 郵政編碼:
XX市工商行政管理局制定
合同編號:________
保管人:________ 簽訂地點:________
寄存人:________ 簽訂時間:________
第一條 保管物(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 保管場所:________。
第三條 保管方法:________。
第四條 保管物(是/否)需要採取特殊保管措施。特殊保管措施是:________。
第五條 保管物中(是/否)有貨幣、有價證券或者其他貴重物品,具體如下:________。
第六條 保管期限自________年____月____日至________年____月____日止。
第七條 寄存人交付保管物時,保管人應當驗收,並給付保管憑證。
第八條 寄存人(是/否)允許保管人將保管物轉交他人保管。
第九條 寄存人(是/否)允許保管人使用或者(是/否)允許保管人許可第三人使用保管物。
第十條 保管費的支付方式與時間:________。
第十一條 寄存人未向保管人支付保管費的,保管人(是/否)可以留置保管物。
第十二條 保管期限屆滿,保管人應當將保管物及孳息歸還寄存人。
第十三條 保管人違約責任:________。
寄存人違約責任:________ 。
第十四條 合同爭議的解決方式:本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的,按下列第________種方式解決:(只能選擇一種)
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向________人民法院起訴。
第十五條 本合同自保管物(交付/________)時成立。
第十六條 其他約定事項:________。
保管人 寄存人
保管人(章):________ 住所:___________ 寄存人(章):________ 住所:____________
營業執照號碼:________ 身份證號:_______ 營業執照號碼:________ 身份證號:________
法定代表人:________ 委託代理人:_____ 法定代表人:__________ 委託代理人:______
電話:________________ 傳真:___________ 電話:________________ 傳真:____________
開戶銀行:____________ 賬號:___________ 開戶銀行:____________ 賬號:____________
稅號:________________ 郵政編碼:_______ 稅號:________________ 郵政編碼:________
適合4-6歲寶寶睡前故事(10篇合集)
【推薦】餐飲合同範文合集6篇
有關法律服務合同範文集合6篇
化妝品代理合同範文合集6篇
【精品】餐飲合同範文合集6篇
文藝女生適合什麼髮型 文藝女青年適合什麼髮型 文藝範女生髮型圖片
化妝品代理合同範文集合6篇
幼兒園轉讓合同範文合集6篇
有關餐飲業合同範文合集6篇
關於畢業生合同範文合集6篇
【精華】餐飲合同範文合集6篇
精選合同協議書範文集合6篇
實用的合同協議書範文集合6篇
【熱門】合同協議書範文集合6篇
關於餐飲業合同範文合集6篇
【精品】合同協議書範文集合6篇
【精華】合同協議書範文集合6篇
【精選】房屋合同範文合集6篇
【精華】餐飲合同範文集合6篇
關於法律服務合同範文集合6篇
關於餐飲業合同範文集合6篇
有關合同協議書範文集合6篇
幼兒園轉讓合同範文集合6篇
解除合同協議書範文集合6篇
有關餐飲業合同範文集合6篇
有關法律服務合同範文合集6篇
解除合同協議書範文合集6篇
關於解除合同協議書範文合集6篇
【推薦】合同協議書範文集合6篇
難忘什麼6篇作文 難忘什麼6篇作文範文
關於法律顧問合同範文集合6篇
二手房買賣合同範本-二手房合同注意事項
GFRIEND刀羣舞6人合一 動作角度100%神同步